您的当前位置:首页正文

广告牌制作合同(广告塔)

2021-03-18 来源:个人技术集锦

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。

  一、项目名称和地点

  1、项目名称:

  2、工程地点:

  二、工程内容:

  1、依据甲乙双方确认的设计图施工,工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为三面塔式广告牌一座。

  2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装.。面板、马道、基础、灯具由乙方自理。合同生效后,由乙方向甲方提供施工图 (含钢结构及基础施工图)。

  三、承包方式和造价:

  三面塔式广告牌一座,单价 元(大写: )。 本项目由甲方以包工包料方式委托

  四、工程价款支付、结算方式:

  付款方式:合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的 ,计人民币 元;钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的 ,计人民币 元;余款待工程完工验收合格后一次性付清。

  五、 工程期限为 天。

  六、双方责任

  (一)甲方责任

  1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助,工期相应顺延。

  2、开工前甲方为乙方施工接通电源,甲方协助乙方选好材料堆放场地。

  3、原材料

  堆放场地由甲方负责协调乙方使用;材料存放期间由乙方负责看管,如因看管不力造成丢失

  4、甲方派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。

  5、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位,工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。

  6、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖,同时此合同终止。

  (二)乙方责任

  1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保广告塔(牌)结构安全性。广告塔主体质保期为 年,灯具保修期为 年,在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏,经检验属于配件质量或设计问题,由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责。

  2、由于乙方原因,未能在合同规定的时间内完工,每逾期一日按工程总造价的0.5%赔偿甲方损失。

  3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理。

  4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因,工期顺延。

  5、工程质量验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  七、违约责任:如果甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决。

  八、附则:

  (一)合同未尽事宜,由双方协商解决。

  (二)本合同一式两份,具有同守效力,甲、乙双方各持一份。

  (三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变更,附变更备忘录。

  (四)本合同从双方签字盖章之日起生效。

  甲方代表人签字: 乙方代表人签字:

  (盖章) (盖章)

  年 月 日 年 月 日

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top